合同范本-建筑工程施工合同书 精品

来源:互联网 编辑:李元芳 手机版

建筑工程施工合同书

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:

  一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。

  二、该土地位于 ,四至为:东至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限为50年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

  三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。

  四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

 五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

  六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

  七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

  八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。

  九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:

  (一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。

  (二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的12月30日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的12月30日前一次性全额支付,所有款项在2019年12月30日前付清。

建筑工程施工合同协议书范本 精品版.doc

建筑工程施工合同协议书范本 精品版_合同协议_表格/模板_实用文档。编号:___...[本文更多相关]

最新-标准建筑工程施工合同范本 精品.doc

最新-标准建筑工程施工合同范本 精品_合同协议_表格/模板_实用文档 人阅读|次下载 最新-标准建筑工程施工合同范本 精品_合同协议_表格/模板_实用文档。标准建筑......[本文更多相关]

合同范本-建设工程施工合同书 (2) 精品.doc

合同范本-建设工程施工合同书 (2) 精品 - 建设工程施工合同书 甲方: 乙方...[本文更多相关]

合同范本-建筑工程设计协议书 精品.doc

合同范本-建筑工程设计协议书 精品_合同协议_表格/模板_实用文档。建筑工程设计...甲方在___年___月___日施工图设计前,应提供经 过批准的初步设计文件和能满足......[本文更多相关]

合同范本-建筑工程资料承包合同格式 精品.doc

合同范本-建筑工程资料承包合同格式 精品 - 建筑工程资料承包合同格式 发包方(...[本文更多相关]

2018年最新版建筑施工合同范本(精品).doc

2018年最新版建筑施工合同范本(精品) - (GF—2018—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程施工合同......[本文更多相关]

【标准合同模板】最新建设工程施工承包合同书【精品】.doc

【标准合同模板】最新建设工程施工承包合同书【精品】 - 发包方: 承包方: 建设工程施工承包合同书 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》......[本文更多相关]

2018年最新版建设工程施工合同范本(精品).doc

2018年最新版建设工程施工合同范本(精品) - 建设工程施工合同范本 建设工程施工合同(GF——1999——0201) 合同编号: 字号 中华人民共和国建设部制定 国家......[本文更多相关]

【精品推荐】建筑工程施工项目承包合同书范本.doc

【精品推荐】建筑工程施工项目承包合同书范本 - 建筑工程施工项目承包合同书范本 小编希望 建筑工程施工项目承包合同书范本这篇文章对您有所帮助, 如有必要请 您......[本文更多相关]

合同范本-电力建设工程施工合同 精品.doc

合同范本-电力建设工程施工合同 精品_合同协议_表格/模板_实用文档 人阅读|次下载 合同范本-电力建设工程施工合同 精品_合同协议_表格/模板_实用文档。 ___ __......[本文更多相关]

合同范本-学校工程施工合同书 精品.doc

合同范本-学校工程施工合同书 精品 - 学校工程施工合同书 学校工程施工在全国范围内都已经落实了,因此签订学校工程施工合同书需要注意 什么呢?以下是为大家整理的......[本文更多相关]

合同范本-建设工程承发包安全管理协议 精品.doc

合同范本-建设工程承发包安全管理协议 精品_合同协议_表格/模板_实用文档。建设工程承发包安全管理协议 发包单位:___ 承包单位:___ 为贯彻“安全第一,预防为主......[本文更多相关]

建筑工程施工合同书合同范本.doc

建筑工程施工合同书合同范本 导语:建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商 定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。以下是,欢迎 了解。 甲方:___ 乙方___......[本文更多相关]

最新-2019建设施工合同范本 精品.doc

最新-2019建设施工合同范本 精品 - 2019 建设施工合同范本 建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位, 也就是发包方与承包方以完 成商定的建设工程为目的,明确......[本文更多相关]

合同范本-装修工程承包合同书 精品.doc

合同范本-装修工程承包合同书 精品 - 装修工程承包合同书 随着我国城镇化建设的力度不断增加,建筑行业里面所占较大比例的装饰装修工程 量也随着加大。装修工程承包......[本文更多相关]

房屋建筑施工承包合同范本精选.doc

房屋建筑施工承包合同范本精选 - ★精品文档★ 房屋建筑施工承包合同范本精选 篇一:房屋建筑承包合同范本 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑总面积约平方米,由乙方承包 ......[本文更多相关]

合同范本-广州市建设工程施工合同 精品.doc

合同范本-广州市建设工程施工合同 精品 - 广州市建设工程施工合同 发包方(甲方...[本文更多相关]

建设工程施工补充合同协议书范本 精品.doc

工程的施工及有关事项协商一致共同 达成如下协议: 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、资金来源: 4、工程承包范围:施工合同,施工图纸和相关范围......[本文更多相关]

【标准合同模板】最新建设工程资料承包合同书【精品】.doc

【标准合同模板】最新建设工程资料承包合同书【精品】 建设工程资料承包合同 甲方:...[本文更多相关]

2018年最新版建筑施工合同范本(精品).doc

2018年最新版建筑施工合同范本(精品) - ××项目 施工合同 发包人: 承包...[本文更多相关]

园林古建合同.txt

施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸...相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同......[本文更多相关]

关注农民自建房安全,普及建设安全知识 - 百度文库.txt

赠百度阅读VIP精品版 定制HR最喜欢的简历 我要定制简历 百战绝世好玩又火爆!...建设工程施工合同通用... 天正建筑2013通用... 天津市建设工程施工合... ......[本文更多相关]

室内装饰设计合同书范本(免费下载版).txt

室内装饰设计合同书范本 合同编号: 委托方: (以下...1. 工程地点: 2. 建筑面积: 3. 使用性质: 4....5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,......[本文更多相关]

合同- QQ邮箱.txt

合同- QQ邮箱 - 一号厂房尾水渠左导墙加高工程合同书 发包方:黄龙滩水力发电厂 承包方:广水市水利建筑安装有限责任公司 根据发包方要求,承包方愿意依照本合同所......[本文更多相关]

净化厂房施工合同.txt

净化厂房施工合同_百度文库_建筑/土木_工程科技_专业资料。净化厂房施工合同_百度...高标准格式空气净化工程合同 114人阅读 洁净工程建造合同书 52人阅读 无尘车间......[本文更多相关]

50清水砌体勾缝通用施工工艺 - 百度文库.txt

赠百度阅读VIP精品版 定制HR最喜欢的简历 我要定制...砌体施工 墙体构造 抹灰工程质量通病 建筑工程质量通病...基础、墙体构造设计任务书 3.2 分429人阅读 ......[本文更多相关]

外墙涂料施工.txt

外墙涂料施工_建筑/土木_工程科技_专业资料。外墙...相关的合同范本 ·弱电施工合同 ·消防工程施工合同 ...使用说明书、性能检测报告等,所购材料经甲方、监理......[本文更多相关]

...公司与四川华西集团有限公司等建设工程施工合同纠纷....txt

等建设工程施工合同纠纷上诉案_合同协议_表格/模板_...王璟 【文书性质】判决书 【审结日期】 2010.12....教学总结精品范文 小学五年级英语教学工作总结 大学教师......[本文更多相关]

室内装饰设计合同书范本 - 百度文库.txt

加入文库VIP > 送阅读VIP精品版 室内装饰设计合同书...根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费...4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计......[本文更多相关]

简单空调维修合同范本 - 百度文库.txt

承包方(以下简称乙方):蔡湘达 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规,结合本工程具体情况,为了明确双......[本文更多相关]

工程施工合同中的开口价和闭口价问题.txt

工程施工合同中的开口价和闭口价问题_合同协议_表格/模板_实用文档。工程施工合同中的开口价和闭口价问题 【案情】张甲带领的施工队(挂靠在某施工单位下)和某......[本文更多相关]

维修公司合同范本 - 百度文库.txt

做好成品保护工作;待工程竣工后把现场卫生清理干净,并把施工垃圾清运出现场。 八、违约责任: 1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担并赔......[本文更多相关]

建设工程计价基础知识2011A2.txt

招标属于要约邀请、工程投标属于要约、中标通知书属于...26、习惯上,在工程施工合同中的当事人双方称为发包...正确的有按照项目管理的要素编排合同范本的架构、合理......[本文更多相关]

监理单位授权委托书格式 - 百度文库.txt

下来小编搜集了监理单位授权委托书格式,欢迎查看,...一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。...权,以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工......[本文更多相关]

账号 密码 忘记密码注册修正[ip]手机站.txt

合同范本 法学论文 随笔 实务 宪法、法学类 民商、经济类 刑法类 国际法律类 ...· 建设工程施工合同中价格问题的司法实践(09-25)· 公司法 公司评论:股东出资......[本文更多相关]

民事上诉状范本(最新.txt

民事上诉状范本(最新_建筑/土木_工程科技_专业资料。cad乱码问题解决方案 民事上诉状范本(最新)民事上诉状 上诉人(原审原告、原审反诉被告):***,男,1965年*月......[本文更多相关]

合同管理浅议.txt

合同范本 施组设计 施工方案 工艺 工法交底 Q C...水利水电工程项目采用《水利水电土建工程施工合同条件...在接到中标通知书后,即进入合同签订阶段。 合同签订......[本文更多相关]

招标文件.txt

其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。...合同条款 第三章 合同文件格式 第四章 技术规范 ...11.2.1法定代表人身份证明书; 11.2.2投标文件签署......[本文更多相关]

合作协议 - 百度文库.txt

变配电工程施工合同 59页 口头形式合同 16页 古懂拍卖合同书样 40页 变电站...赠百度阅读VIP精品版 定制HR最喜欢的简历 我要定制简历 学习做账老会计实战......[本文更多相关]

[合同范本-建筑工程施工合同书 精品]相关文章:

  • 合同范本-建筑施工合同书 精品
  • 合同范本-建筑施工合同书 精品
  • 合同范本-房屋建筑施工合同书 精品
  • 合同范本-房屋建筑施工合同书 精品
  • 合同范本-民用工程合同书 精品
  • 合同范本-民用工程合同书 精品
  • 【最新精选合同范本】建筑工程施工合同-示范文本-协
  • 【最新精选合同范本】建筑工程施工合同-示范文本-协
  • 合同范本-建筑施工企业农民工劳动合同书 精品
  • 合同范本-建筑施工企业农民工劳动合同书 精品
  • 合同范本-代理合同书范本 精品
  • 合同范本-代理合同书范本 精品
  • 合同范本-江西省劳动合同书(适用于建筑施工企业)
  • 合同范本-江西省劳动合同书(适用于建筑施工企业)
  • 合同范本-节电改造工程合同书 精品
  • 合同范本-节电改造工程合同书 精品
  • 合同范本-外派劳务合同书范本 精品
  • 合同范本-外派劳务合同书范本 精品
  • 合同范本-建筑工程施工合同书 精品相关搜索
    最新推荐
    热门推荐