期房转让协议书范本

来源:互联网 编辑:王志 手机版

不可以,按揭期间不能修改房产证名字,那就结束以后,通过过户方式,修改房产证名字。房产证过户办理流程:一、到“登记信息、验证协议”窗口办理信息登记上网和协议验证手续;二、到“房地产估价”窗口办理评估手续;三、到“公证”窗口办理公证手续;1、申请人的居民身份证或户口簿及其复印件;2、代理人代为申请的,委托代理人需提交授权委托书和身份证及其复印件;其他代理人需提交有代理权资格的证明;3、被继承房产的产权证明;4、被继承人的死亡证明;5、法定继承人已死亡,需提交死亡证明及亲属关系证明;6、被继承人的婚姻、父母、子女情况证明及有关亲属关系证明;7、公证人员认为应提交的其他证明、材料;四、到“私房交易”窗口办理交易手续;五、到“契税、印花税”窗口缴纳印花税;六、到“产权登记发证”窗口办理《房屋所有权证》更名手续。扩展资料:过户方式及税费1、继承方式过户200元公证费、280元登记费,总计480元2、赠与方式过户1050元公证费(交易金额的千分之三)、280元登记费、契税10500元,总计118303、买卖方式过户房子买入超过5年后卖出,无营业税、契税1%(首次购房)3500元、个人所得税(35-25)*20%20000元、交易费420元、登记费80元,总计24000元。注意事项1、若单位购买私房,还需提交单位法人或其它组织资格证明(营业执照或组织机构代码)原件及复印件(加盖公章),单位法定代表人办证委托书(收件窗口领取),受托人身份证原件及复印件;2、若非住宅转移,还需提交土地使用权证书;3、若当事人不能亲自办理,需出具委托书或公证书,受委托人需出具身份证原件及复印件;4、房屋若已出租,且承购人非承租人的,需提交承租人放弃优先购买权证明;5、若有共有权人需出具共有权人同意出售证明和共有权证书;6、若经法院判决的,需出具法院判决和协助执行通知书。去交易中心办理过户手续,带上房产证原件,复印件,身份证,复印件,去办理过户手续需要原房主夫妻双方到场:带上身份证、户口本、房证、契证、结婚证(单身的需要单身证明)买的人只要带上身份证就可以申请房屋所有权转移登记,应当提交下列材料:(一)登记申请书;(二)申请人身份证明;(三)房屋所有权证书或者房地产权证书;(四)证明房屋所有权发生转移的材料;(五)其他必要材料。前款第(四)项材料,可以是买卖合同、互换合同、赠与合同、受遗赠证明、继承证明、分割协议、合并协议、人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书,或者其他证明房屋所有权发生转移的材料。参考资料来源:百度百科—房产过户www.07swz.com防采集请勿采集本网。

期房转让协议书范本

期房转让在民间是一种普遍性的操作方式,期房转让协议书怎么写呢?以下是学习啦小编为大家整理的期房转让协议书范文,欢迎参考阅读。

  期房转让协议书范文1 甲方(卖方): 身份证号:电话: 住址:

乙方(买方): 身份证号:电话: 住址:

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就 权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

一、该房屋权属状况如下:

1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号: ),该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下称该房屋): 房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。上述合同已由 登记备案,由于 甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下:

1、 乙方于签约后_______日内以_______方式,支付甲方房款人民币_______元整;

、乙方于开发商交房时,支付甲方其余房款_______元;

、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。

三、甲方的义务为:

1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权益转让;

、甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;

、甲方应于乙方付清首付 日内将该房屋有关资料交付给乙方,待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;

四、乙方的义务:

1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;

、该房屋的维修基金由乙方承担;

、乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;

五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,反悔不出售该房地产给乙方,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;

六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;

七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期一日,应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;

八、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

  期房转让协议书范文2 甲方(卖方): 住址: 身份证号: 电话:

乙方(买方): 住址: 身份证号: 电话: 鉴于:

1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房,该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。

、在本合同签订前及签订中,乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实,并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、该房屋权属状况

1、甲方将其购买的位于的 房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方,乙方自愿受让该房屋。

、该房屋所在楼层为 层,该房屋用途为 ,建筑面积 平方米。

二、该房屋价款及付款方式

甲乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币 100 万元整(大写:壹佰万元整)受让该房屋,乙方分三笔向甲方支付购房款:

1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整(大写: );

、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整(大写: );

、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写: )。

三、甲乙双方的义务

1、甲方于收到乙方支付的第一笔房款后 日内负责获得开发商同意,并办理《商品房买卖合同》更名事宜;

、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;

、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;

、自本合同签订之日起,由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用,及该房屋的一切风险。

四、违约责任

1、若甲方不将该房屋出售给乙方的,则乙方有权单方面终止本合同,同时甲方应按照本合同约定总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;

、若乙方不购买该房屋的,则甲方有权单方面终止本合同,同时乙方应按照本合同约定的总房款的10%向甲方支付违约金;

、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的,每逾期一日,乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。 五、附则

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

  期房转让协议书范文3 甲方(卖方): 身份证号:电话: 住址:

乙方(买方): 身份证号:电话: 住址:

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就位于 房屋权属转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下:

1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》),该认购书约定:甲方以人民币 元整(其中已付开发商 元整,并商定于签订《商品房买卖合同》后,甲方贷款 元整,合计 元整)的总价款购买位于 的房屋(房屋建筑面积 平方米,及 平方米车库一个)一套(以下称该房屋):房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与 签订的内部认购书,甲方由于 开发商未取得预售许可证,故未签订《商品房买卖合同》,未在衡水市房管局登记备案,未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整,大写:人民币 ;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整,合计 元整,买卖该房屋。

三、甲、乙双方间的实际付款方式如下:

1、 乙方于签约当天,即 年 月 日以 方式,支付甲方房款人民币 元整;

、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。

四、甲方的义务为:

1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权属转让;

、甲方应在签约当天 ,即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;

、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;

、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;

、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书,乙方向甲方付清房款 元整后,甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废,该房产的权属与甲方再无任何关系。

五、乙方的义务:

1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。

、今后此房屋由于质量问题产生纠纷,与甲方无关,由乙方与开发商协商解决。

六、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,每份具有相同的法律效力。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

看了期房转让协议书的人还看了:

1.期房转让合同范本

2.转让房产协议书的样本

3.期房买卖合同范本3篇

4.安置期房买卖合同范本

5.新房转让合同范本

6.2017转让房产协议书的模板

房屋买卖合同卖方:_(以下简称甲方)买方:_(以下简称乙方)一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:甲方现有位于弦山北路交通局老家属院内砖木结构、座北朝南、单门独院、四界清晰的平房两间,建筑面积47余平方米,使用面积95余平方米,用途为住房。今卖给乙方平分。该房屋的土地使用权取得方式为划拨。房屋状况按《房屋所有权证》标注为准。二、甲乙双方商定成交价格为人民币_元,(大写)_万_仟_佰_拾 元整,由乙方各出资_元,(大写)_万_仟_佰_拾 元整。乙方对甲方所售房屋按使用面积的的二分之一平均分配,即:从东到汪恩高边墙、西到刘世昌边墙的二分之一中心线等分,东边部分归汪恩高所有,西部归刘长乐所有。三、甲方在_年_月_日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内产权证明同时转让乙方。乙方在甲方提供完整产权证明后一次性付清房款,付款方式:四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。五、本合同经双方签字画押后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。六、双方完成售房产权移交事宜后,如办理产权变更事宜,需甲方提供相关证明的,乙方有义务提供,发生的费用由甲方承担。七、本合同一式三份,甲、乙双方各一份。甲方(签名或盖章):_乙方(签名或盖章):_监证人(签名或盖章):_签订日期:_年_月_日希望可以帮到你!内容来自www.07swz.com请勿采集。

  • 期房转让协议书范本(最新版)
  • 期房转让协议书范本(最新版)
  • 期房转让协议书范本(标准版)
  • 期房转让协议书范本(标准版)
  • 内部认购期房转让协议书范本
  • 内部认购期房转让协议书范本
  • 期房转让协议书(标准版)
  • 期房转让协议书(标准版)
  • 土地转让协议书范本格式
  • 土地转让协议书范本格式
  • 期房转让协议书(实用版)
  • 期房转让协议书(实用版)
  • 【精品文档】期房转让协议书范本-推荐word版 (
  • 【精品文档】期房转让协议书范本-推荐word版 (
  • 2019年期房转让协议书
  • 2019年期房转让协议书
  • 法律--期房转让协议书范本
  • 法律--期房转让协议书范本
  • 期房转让协议书
  • 期房转让协议书
  • 怎么写房屋买卖协议?
  • 关于按揭的期房 购房合同是两个人名字 如何去掉其中一个人的
  • 买期房应该什么时候签正式购房合同???
  • 房子委托书怎么写
  • 期房转让协议书
  • 房产转让协议书范本
  • 土地转让协议书范本
  • 股份转让协议书范本
  • 债权转让协议书范本
  • 最新推荐
    热门推荐